土建施工简单合同范本

  发包人(全称) (以下简称甲方) 承包人(全称) (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程事项协商一致,订立本合同并共同遵照执行。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  二、工程的承包形式及范围

  1、轻包形式,按图纸要求施工

  2、承包范围

  所有材料由甲方负责、工具类全部由乙方负责,将未完成的强弱电、消防、通风等(所有电的施工),按图纸要求施工,直至完工验收合格为止。

  三、合同数量及价款

  1、按图纸要求

  2、工程价款

  总价款为壹拾万元正(100000.00)

  四、合同期

  开工日期 20xx年3月15日竣工日期20xx年5月15日合同工

  期总天数 天。期间如遇不可抗力因素的影响,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。

  五、工程质量标准符合国家验收标准

  六、付款方式

  签订合同工人进场后,甲方预付生活费伍仟元(¥5000.00),施工中每完成一层付工资款壹万贰仟元(大楼共计六层),剩余部分待工程竣工验收合格后一次性付清。

  七、施工组织与工期

  1、乙方在收到甲方正式施工图纸后三日内向甲方提交施工方案,甲方对乙方的施工组织方案进行核准审查,安排图纸技术交底。

  2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符合时,甲方、监理有权限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。

  八、安全及文明施工与管理

  1、乙方必须严格执行有关安全操作管理规范。

  2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工,否则后果自负。

  3、特殊工程需要持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。

  4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。工期不得顺延。

  5、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,

  因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

  6、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、支付违约金等措施。

  九、甲方责任

  1、甲方必须遵守合同付款方式。

  2、甲方为乙方劳务工人提供住宿。

  3、如甲方原因造成停工,甲方负责支付乙方的机械设备租赁费(按市场价计算)工期顺延。

  十、乙方责任

  1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。

  2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方名誉,如发生有故意损害甲方声誉,严重违反纪律,违反协议的行为,甲方有权要求乙方赔偿经济损失或承担违约责任,直至终止合同。

  3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。

  4、本工程的质保期一年,质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知 日内进场维修, 日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减,不足部分,乙方应予赔偿。质保期满,如无质量问题,质保金退还乙方,不计利息。

  5、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。

  6、乙方必须保护好已铺好的地板砖等,如有损坏,由乙方全部负责。

  十一、违约责任

  1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。

  2、甲方如迟延付工程款,应承担应付款部分的银行贷款利息。

  3、乙方如延误工期,乙方应承担对甲方造成的经济损失。

  十二、附则

  1、双方在本协议中未约定的,按国家法律规定执行。

  2、本协议经双方签字盖章后生效,本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。

  3、本协议一共四页一式 份,双方各执 份,具有同等法律效力。

  发 包 人: 承 包 人:

  住 所: 住 所:

  身份证号: 身份证号:

  年 月 日

原创文章,作者:fanwen,如若转载,请注明出处:https://fanwen.hongwu.com/68055.html

(0)
上一篇 2022年11月7日 下午7:13
下一篇 2022年11月7日 下午7:16

相关推荐

  • 2017建设工程施工合同(4篇)

      (招标人):_____________________________   鉴于_________________ (以下简称投标人)参加_________________ 项…

    施工合同 2022年9月25日
  • 装修施工合同4篇

      发包方:  承包方:   根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协…

    施工合同 2022年8月23日
  • 2020年建设工程施工合同范本

      【篇一】   发包人(全称):__________________   承包人(全称):__________________   根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国…

    施工合同 2022年7月11日
  • 道路施工合同范本2019

      道路施工合同是怎样的?下面小编为大家准备了范本作参考!   临时道路施工合同范本   发包方: (以下简称甲方)   承包方: (以下简称乙方)   依照《中华人民共和国合同法…

    施工合同 2022年11月4日
  • 河北省建筑施工合同范本

      发包人:(全称)   承包人:(全称)   依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列…

    施工合同 2022年7月11日
  • 家庭居室装修施工合同范本

      发包方(简称甲方):_________________;   承包方(简称乙方):_________________ ;   根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费…

    施工合同 2022年12月30日
  • 2020工程施工劳务合同范本

      承包单位(甲方):   劳务单位(乙方):   依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定,为明确双方的权利义务,本着自愿互利、权益…

    施工合同 2023年1月7日
  • 建筑施工劳务合同

      甲方:__________________   乙方:__________________   依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自…

    施工合同 2022年9月2日
  • 线路施工合同

      发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)   甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方,经甲乙双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守:   一、工程地点   场队…

    施工合同 2022年11月13日
  • 2017公路工程施工合同(4篇)

      1定义与解释   1.1定义   下列词句或用语,除根据上下文另有其意义外,一般应具有如下含义.   1.1.1 项目 业主建造工程和委托监理单位提供监理服务的对象,具体情况在…

    施工合同 2022年8月29日

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注