房产项目测绘合同

  委托单位(以下简称甲方):_______

  委托单位(以下简称乙方):_______

  依据《中华人民共和国合同法》的规定,合同双方就___________项目房产测绘,经双方协商一致,签订本合同:

  一、测绘范围与测绘内容:_________________________________________________

  二、测绘项目的执行技术标准:

  1.中华人民共和国国家标准gb/t17986.1–、gb/t17986.2–《房产测量规范》;

  2.浙江省建设厅浙建房[]130号印发《关于贯彻执行<房产测量规范>的若干规定》的通知;

  3.浙江省建设厅建房发[]85号《转发建设部关于房屋建筑面积计算与房屋权属登记有关问题的通知》;

  4.其它:______________________。

  三、测绘项目完成工期

  签定本合同后,乙方应在___________天内将全部房屋预测测绘成果交付甲方。乙方在进场后___________天内完成实测测绘成果交付甲方。

  四、双方应积的义务

  1.甲方应在签定本合同时向乙方提供以下资料(复印件):

  a.申请产权初始登记的房屋

  规划许可证(含规划红线图);土地使作权证或土地使用说明;

  竣工建筑平面图(蓝晒图);人防红线图(含地下室高层房屋);

  地名证:______________规划验收合格证;

  公用部位设计说明,如有需要,需提供各种部位的归属协议,预测提供建筑平面图(全套)。

  b.自然状况发生变化的房屋

  房屋所有权证或房产测绘成果;

  证明房屋自然状况发生变化的材料(析产、合并公证书、协议书等);

  c.房屋权利人或其他利害关系人要求测绘的房屋验收,并出具测绘成果验收意见。

  d.乙方作业过程中,甲方需紧密配合。

  e.预测结束后甲方更改设计等原因引起的重测,费用甲方另付。

  2.测绘时,甲方应密切配合,并做好指界工作,对乙方完成的测绘成果进行验收、并出具测绘成果验收意见。

  3.乙方应严格遵守国家有关法律、法规,执行国家房产测量规范和有关技术标准、规定,对其完成的房产测绘成果负责。

  4.乙方完成的测绘成果,应及时向______市房产交易产权登记管理中心登记备案。

  5.乙方对甲方所交付的房产卷宗应妥当保管,卷宗内所有资料严禁涂改,防止遗失,乙方在作业中违章作业而造成的一切后果由乙方承担。

  五、测绘项目工程费

  1.取费依据:_____________________

  2.取费项目及工程总价款:

  序号_______项目_______名称_______单价(元)_______总价款_______

  依据实测总建筑面积计算

  六、测绘工程款支付日期和方式

  1.自签定合同之日起___________日内,甲方向乙方支付定金人民币___________元。

  2.预测结束后结清预测费用。

  3.自测绘成果登记备案后,甲方应向乙方结清全部测绘工程总价款。

  七、测绘工程价款全部结清之日起,乙方向甲方交付测绘成果:

  ??

  序号_______成果名称_______规格_______数量_______时间_______

  八、甲方违约责任

  1.合同签定后,乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时,甲方无权请求返还定金;乙方已进入现场工作,完成工作量的______%以内时,甲方应支付测绘工程总价款的_____%;完成工作量超过_____%时,甲方应支付测绘工程总价款的_____%。

  2.甲方未给乙方提供必要的配合,造成测绘工程停工、窝工的,测绘工期顺延。并支付窝工费。

  九、乙方违约责任

  1.合同签定后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。

  2.乙方提供未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失按合同约定的测绘工程总价款的_____%计算。

  3.乙方提供的测绘成果质量不合格,乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施,以达到质量要求。因测绘成果质量不符合有关规定的要求(而又非甲方提供的图纸、公用部位设计说明等资料原因所致)造成后果的,由______市房产管理局给予警告并责令限期改正,并处以_____万元以上_____万元以下的罚款;情节严重的,由发证机关予以降级或者取消其房产测绘资格(由甲方提供的图纸、公用部位设明等资料原因产生的责任由甲方自己负责)。

  十、因合同执行过程中双方发生纠纷,可由双方协商解决或由双方主管部门调节,若达不成协议,双方同意就本合同产生的纠纷向______市仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的,事后又没有达成书面协议的,可向有管辖权的人民法院起诉。

  十一、本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致,签订本补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。

  十二、其它约定:_______________________________________________________________

  十三、本合同一式肆份,甲、乙双方各执壹份。双方签字生效。

  委托单位(甲方)(盖章):_???? 测绘单位(乙方)(盖章):_

  法定代表人:_______________???? 法定代表人:_______________

  电话:_____________________???? 电话:_____________________

  开户银行:_________________???? 开户银行:_________________

  帐号:_____________________???? 帐号:_____________________

  合同编号:_________________                                    

  签订地点:_________________                                    

  签订时间:_________________                                    

原创文章,作者:fanwen,如若转载,请注明出处:https://fanwen.hongwu.com/69815.html

(0)
上一篇 2022年11月12日 下午4:10
下一篇 2022年11月12日 下午4:13

相关推荐

  • 北京市修缮修理合同

      合同编号:___________   定作人:_____________  签订地点:______________   承揽人:_____________  签订时间:____…

    承揽合同 2022年11月12日
  • 网页制作合同

      合同编号:_________   甲方(委托人):_________   法定住址:_________   法定代表人:_________   职务:_________   委…

    承揽合同 2022年7月28日
  • VI策划、执行合同书

      甲方(委托方):_________    乙方(执行方):_________   为了使甲方_________,甲乙双方秉承相互促进,相互信赖的原则,经友好协商,达成如下协议:…

    承揽合同 2022年9月8日
  • 修缮修理合同

      修缮修理合同   合同编号:___________   定作人:____________   签订地点:___________   承揽人:____________   签订时…

    承揽合同 2022年11月4日
  • 承揽加工安装报刊亭合同

      合同编号:   订立合同双方:   定作人:(以下简称甲方)   定作人法定代表(负责)人: 签约人:   定作人承办单位: 联络人:  联系电话:   定作人机构地址: 传真…

    承揽合同 2022年10月11日
  • 承揽合同上诉状

    承揽合同上诉状   上诉人:_________________姓名________________性别________________出生日期________________民族_…

    承揽合同 2023年8月21日
  • 承包加工合同范本

      发包人:木材厂,   法定代表人:             (下称甲方)   承包人:   ,身份证号码:             (下称乙方)   经甲乙双方充分协商,就乙方…

    承揽合同 2022年9月9日
  • 承揽合同(样式五)

      经甲乙双方协商一致,签订本合同,共同信守。   一、 甲方提供原料情况:   品(材料)名:   规格型号:   单位:   数量:   单价:   金额:   交货日期:  …

    承揽合同 2022年10月22日
  • 农作物种子代加工合同

      甲方:______省种子管理站   乙方:__________________   根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲乙双方经协商一致,签订本合同。   一、乙方委托甲…

    承揽合同 2022年12月5日
  • 出入境检验检疫报检委托书

      本单位与委托人___________协商后达成本委托书,将本单位进口/出口如下货物的出入境检验检疫报检工作全权委托受托人办理,并保证向受托人提供的用于办理报检手续的所有单证均真…

    承揽合同 2022年7月13日

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注