市政道路合同范本

  市政道路作为其他市政设施的载体,是市政领域信息化建设的重点内容。签订市政道路合同需要注意什么呢?以下是在第一范文网小编为大家整理的市政道路合同范文,感谢您的阅读。

市政道路合同范文1

  甲方 :

  乙方:

  甲方凭借跟总包方良好的合作关系,就广州南沙明珠湾区起步区二期土地开发项目市政道路、综合管沟及土地平整工程建设项目(以下简称“该项目”),协助乙方与该项目总包方订立该项目工程施工承包合同,就保证金及合同履约金事项达成如下协议。

  第一条 时间(暂定)

  第二条 甲方义务及乙方义务

  甲方:甲方给乙方就工程情况如实陈述,将工程的相关资料提供给乙方,并保证乙方 跟工程总包方签订施工合同。

  乙方:乙方向甲方提供企业的施工资质以及相关资料,配合甲方工作。

  第三条 保证金及支付方式

  1、签订本协议,乙方就属于甲方推荐给总包方的签约施工队,乙方在签约后二日内往甲方指定账户打入 300 万元人民币的保证金,甲方就不再寻找新的施工队。在工程施工完成验收合格后,甲方全额退回给乙方。

  2、如果总包方需要给发包方提供合同履约金保函,乙方须按照保函金额承担总包方的财务成本费用。

  甲方指定账号:

  账号:

  第四条 违约责任

  如果由于甲方的原因,乙方在20xx年9月1日之前没有能够让乙方跟工程总包方签订施工合同,甲方无条件退还乙方保证金300万元;如果在原计划没有变化的情况下,乙方由于自身原因不能签约或者签约后不能进场施工,甲方不予退还乙方保证金。

  第五条 保密责任 一方对因本服务合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他的第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

  第六条 补充与变更 本合同可根据甲乙双方经友好协商达成一致的意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与本合同具有相同法律效力。

  第七条 合同争议的解决方式: 本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的,任何一方有权依法向原告所在地人民法院起诉。

  第八条 其他

  1, 本合同正本一式四份,甲方和乙方各持二份,无副本,复印件无效。

  2, 本合同自甲乙双方签字后即生效。

  3、合同签后附甲、乙双方营业执照副本原件复印件加盖公章。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

市政道路合同范文2

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。

  一、工程概况 工程名称: 工程地点: 资金来源:

  二、工程承包范围:(详见发包文件)

  N6标段道路承包范围:创业五路全段(南端头道路结构、土方施工起始桩号K0+027米处。北端头道路结构施工终止桩号K1+875米处,土方施工终止桩号K1+915米处,路宽30m)路基及道路部分的配套给排水管网工程及电力照明设计的过街预埋管。

  1、市政工程承包范围具体如下:

  1.1.道路部分承包范围:道路土方工程(其中人行道填至铺装基础底标高)路基工程(灰土封层、碎石灰土层、水泥碎石稳定层)道岩工程(绿化路缘石、道路路缘石安装)等施工图纸及工程量清单中的所有内容。

  注:本次发包甩项为:人行道铺装及基础、人行道树池、沥青道路面层、绿化工程及种植土方。

  1.2.给排水工程承包范围:给水、雨水、污水管道,包括管沟土方工程、管道敷设安装(含过路支管)、检查(阀门)井工程、管道基础工程等施工图纸及工程量清单中的所有内容。管沟土方计算顶标高按灰土封层底标高计。

  1.3.电力、照明承包范围:只预埋过街(路)穿管;注:本次承包甩项包括:检查(修)井、电缆电线、电缆沟、管道敷设、路灯(基础)等施工图纸及工程量清单中的所有内容。

  1.4.电信工程、天然气工程全部甩项。

  三、合同工期:

  总日历天数350天(含冬季歇工时间)计划开工日期:________________ 计划竣工日期:__________________其中,双方约定20xx年 月 日前,必须完成所承包标段内雨、污水管道敷设安装,并完成路床土方工程,否则处以计划应完成造价额的1%的罚款。 年 月 日前,必须完成所承包标段内全部工作内容,否则处以合同总价额的1%的罚款,同时工期每延误一天罚款20xx元/天。

  四、质量标准

  工程质量标准:合格

  五、合同价款

  1、合同总价(大写): (人民币)元, (小写)¥:_ __元,(其中:工程暂定金额_ __元)

  2、综合单价:详见承包人的报价书。

  六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括:

  1、本合同协议书

  2、本合同专用条款

  3、本合同通用条款

  4、中标通知书

  5、投标书、工程报价单或预算书及其附表

  6、发包文件、答疑纪要及工程量清单

  7、图纸

  8、标准、规范及有关技术文件

  双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件,视为本合同的组成部分。

  七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

  八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  十、合同生效

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

市政道路合同范文3

  发包人(以下简称甲方):

  承包人(以下简称乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规,遵照平等、自愿、公平、诚信的原则,甲方将苏北路二标段(茂名路东——文化路西) ,人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方,为了保证工程质量和进度,明确甲乙双方的权利和义务,经甲乙双方协商一致,特立本施工承包合同,供双方共同遵守,具体条款约定如下:

  一、项目概况及承包范围

  1、工程名称:

  2、工程地址:

  3、承包范围:完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外运、混凝土的浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的切割等工作。

  二、承包方式

  1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业配合。

  2、包所有人工作用具工具机械等。

  三、工程款支付方式

  工程款支付:

  甲方按四次付清,第一次路面切割、拆除及垃圾外运完成支付 元。第二次混凝土的浇筑完成支付 元。第三次侧石平石铺设完成支付 元。第四次步道砖完成支付 元。工程竣工验收合格后,甲方于一周内同乙方办理完工程结算,并足额支付乙方的所有工程款。

  四、违约金

  双方特别约定在违约情况发生付违约方除需按上述规定向守约方承担,违约责任外还需额外向守约方负担壹万元/次的违约金。

  五、合同生效

  1、合同履行过程中若发生纠纷,双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解,调解不成,向工程所在地人民法院起诉。

  2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  3、本合同由甲乙双方负责人签字、盖章后生效,竣工结算工程款支付完毕后终止。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

原创文章,作者:fanwen,如若转载,请注明出处:https://fanwen.hongwu.com/66587.html

(0)
上一篇 2022年11月3日 下午8:07
下一篇 2022年11月3日 下午8:09

相关推荐

  • 管道承包合同模板

      管道为五大运输工具之一,在运输液体、气体、浆液等方面具有独特的优势。管道承包合同是怎样的呢?以下是在第一范文网小编为大家整理的管道承包合同范文,感谢您的阅读。 管道承包合同范文…

    承包合同 2022年8月5日
  • 乳胶漆承包合同

      乳胶漆是有机涂料的一种,是以合成树脂乳液为基料加入颜料、填料及各种助剂配制而成的一类水性涂料。那么签订乳胶漆承包合同需要注意哪些问题呢?以下是第一范文网小编整理的乳胶漆承包合同…

    承包合同 2022年12月24日
  • 劳务工程承包合同范本5篇

    劳务工程承包合同范本5篇   承包合同(Contract)是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格,由双方通过谈判,以合同形式确定;承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务,并…

    承包合同 2022年8月1日
  • 工程拆除合同

      工程拆除是项目施工中的重点与难点问题之一。你知道工程拆除合同是怎样的吗?以下是在第一范文网小编为大家整理的工程拆除合同范文,感谢您的阅读。 工程拆除合同范文1   甲方: 以下…

    承包合同 2022年11月28日
  • 农户土地承包合同样本

      农村土地承包合同是指农村集体经济组织的成员或农村集体经济组织以外的人与其集体经济组织之间签订的承包农村土地,并交付一定收益的协议。那么签订农户土地承包合同需要注意哪些问题呢?以…

    承包合同 2023年1月5日
  • 产品经营承包合同范本3篇

      随着联产承包责任制不断深化,乡镇企业也全面推行承包经营,从而促使企业注重技术改进,提高产品质量,改善经营管理,增强了市场竞争能力。以下是第一范文网小编为大家精心准备的:3篇产品…

    承包合同 2022年8月13日
  • 工程建设总包合同范本

      在工程建设领域,因资金投入量大、监管难度较高,无论是在国内还是国外,均已成为腐败问题易发多发的重灾区。工程建设总包合同你又了解多少呢?以下是在第一范文网小编为大家整理的工程建设…

    承包合同 2022年9月27日
  • 水泥地坪施工合同样本_水泥地坪施工合同格式

      泥地坪普遍存在易起砂、开裂、不耐磨等难题,因此在签订水泥地坪施工合同时需要怎样很多,以下是在第一范文网小编为大家整理的水泥地坪施工合同范文,感谢您的阅读。 水泥地坪施工合同范文…

    承包合同 2022年9月28日
  • 单位保洁承包合同范本

      保洁工作是物业管理的一项基本内容,也是物业管理公司管理水平的一个直观反映。那么对于单位保洁承包合同你了解多少呢?以下是第一范文网小编整理的单位保洁承包合同,欢迎参考阅读。 单位…

    承包合同 2022年8月19日
  • 工程施工装修合同模板

      筑工程施工是一个复杂的过程,大大小小的环节、程序不下几十种。你知道工程施工装修合同是怎么一回事吗?以下是在第一范文网小编为大家整理的工程施工装修合同范文,感谢您的阅读。 工程施…

    承包合同 2022年12月23日

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注