承揽合同(简4)

  签订日期:________ 

  甲 

  经  --双方协商,签订本合同,共同信守。 

  乙 

  ┌─────┬─────┬──┬──┬──┬──┬────┬─────┐ 

  │品(材料)│规格、型号│单位│数量│单价│金额│交货日期│超欠幅度%│ 

  │名    │     │  │  │  │  │    │     │ 

  ├─────┼─────┼──┼──┼──┼──┼────┼─────┤ 

  │     │     │  │  │  │  │    │     │ 

  ├─────┼─────┼──┼──┼──┼──┼────┼─────┤ 

  │     │     │  │  │  │  │    │     │ 

  ├─────┼─────┼──┼──┼──┼──┼────┼─────┤ 

  │     │     │  │  │  │  │    │     │ 

  └─────┴─────┴──┴──┴──┴──┴────┴─────┘ 

  货款共计人民币(大写) 

  1.质量标准:___________ 

  2.交货(运输)办法及地点:________ 

  3.质量检验及验收办法:_________ 

  4.花要求及费用负担:__________ 

  5.结算办法及期限:_____________ 

  6.原材料供应办法:____________ 

  7.其他:_______________ 

  违约责任: 

  第一点:甲方承担 

  (1)变更产品品种、质量或花的规格给乙方造成损失时,应偿付乙方实际损失____ 

  (2)中途退货的,偿储乙方以退货部分货款总值____的违约金。 

  (3)自提产品未按规定日期提货的,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总值千分之___的违约金。 

  (4)未按合同规定时间和要求提供原材料、技术资料、花物的,除交货日期予以顺延外,每日应偿付乙方顺延交货产品总值千分之一的违约金。 

  (5)未按合同规定日期付款的,每延期一天,应偿付乙方以延期付款总值千分之一的违约金。 

  (6)实行送货或代运的产品无故拒绝接货的,应承担因而造成的损失并付给运输部门违约金。 

  (7)错填到货地点或接货人的,应承担因此造成的损失。 

  (8)其他___________ 

  第二点:乙方承担 

  (1)产品、花色、品种、规格、质量、花不符合合同规定,甲方同意收货的,按质论价;甲方不同意收货的,乙方应包修、包退、包换,并承担因此造成的损失。 

  (2)未按合同规定的数量交货,少交而甲方仍然需要的,应照数补交;不需要的,可以退货,并承担损失;不能交货的,应偿付甲方以不能交货的货款总值____的违约金。 

  (3)包装不符合合同规定的,必须返修或重新包装,并承担因此而支付的费用;甲方不要求返修或重新包装,而要求赔偿损失的应予赔偿。 

  (4)未按合同规定时间交货的,每延期一天,应偿付甲方以延期交货部分货款总值千分之一的违约金。 

  (5)不符合合同规定产品,在甲方代保管期内应偿付甲方实际支付的保管、保养费。 

  (6)产品错发到货地点或接货人的,除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外,并承担因此多付的运杂费和造成的延期交货责任。 

  (7)其他:____________ 

  本合同一式___份。有效期自____年__月__日到____年__月__日止 

  甲方:______             乙方:________ 

  法定代表人:_______         法定代表人:_____ 

  电话:________           电话:_______ 

  地址:________           地址:_______ 

  开户银行:______           开户银行:_____ 

  帐号:________           帐号:_______

原创文章,作者:fanwen,如若转载,请注明出处:https://fanwen.hongwu.com/42172.html

(0)
上一篇 2022年9月10日 下午12:07
下一篇 2022年9月10日 下午12:10

相关推荐

  • 承揽汽车运输合同

      甲方:身份证号码:   乙方:身份证号码:   甲、乙双方就乙方服从甲方管理,承揽完成甲方所安排工作,经协商一致,订立如下协议:   一、承揽工作内容   乙方按甲方的要求,完…

    承揽合同 2022年7月12日
  • 来料加工合同

      一、卖方同意由买方提供原料进行生产(为买方生产),收取加工费用。产品的设计、规格、数量和费用率或加工费用将在双方同意的具体合同中规定。   二、按照规定,买方同意向卖方提供必需…

    承揽合同 2022年7月24日
  • CT机保修合同

      甲方:______________   乙方:______________   ct作为医院的窗口科室,它的正常运营和图像质量直接关系到医院的形象,保修显得十分重要因此,我公司…

    承揽合同 2022年12月11日
  • 工程承揽协议

      _________________________ (以下简称甲方)   __________________________(以下简称乙方)     乙方承揽甲方______…

    承揽合同 2022年12月11日
  • 安装合同(二)

      甲方:______________________   乙方:______________________   经甲、乙双方共同商定,乙方承接甲方_________工程,工程设…

    承揽合同 2022年12月9日
  • 承揽合同(样式五)

      经甲乙双方协商一致,签订本合同,共同信守。   一、 甲方提供原料情况:   品(材料)名:   规格型号:   单位:   数量:   单价:   金额:   交货日期:  …

    承揽合同 2022年10月22日
  • 承揽判决执行上诉状

    承揽判决执行上诉状   上诉人:_____________   被上诉人:_____________   上诉人因________________(写明案由,即纠纷的性质)一案不服…

    承揽合同 2022年7月30日
  • 中央国家机关汽车维修定点采购合同

      项目编号:gc-fg060050   合同编号:   甲方:中央国家机关政府采购中心   负责人:尚晓汀   地址:北京市西城区西安门大街22号     乙方:   法定代表人…

    承揽合同 2022年12月19日
  • 室内装修施工合同

      发包方(以下简称甲方):_________   委托代理人(姓名):_________   单位:_________   住所地址:_________   联系电话:_____…

    承揽合同 2022年8月29日
  • 承揽合同 :2020承揽合同(4篇)

      (一)案件基本事实   XX年9月至今,印务公司与生物公司签订加工承揽合同,约定由印务公司为生物公司印刷包装盒和产品说明书等物品。合同对品名、数量、金额、验收、结算等事项以及违…

    承揽合同 2022年8月25日

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注