施工合同范本

  发包单位:(以下简称甲方)

  承包单位:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定, 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项,并结合本工程具体情况,双方达成如下协议,共同守约。

  第一条 工程概况

  1.1工程名称:

  地点:

  1.2 工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书)

  装饰内容以图纸和预算为依据,实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。

  1.3 承包方式:经充分协商双方确定为_______________类承包方式。

  a类为包工包料        b类为包工不包料

  1.4根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。

  双方确定合同额为 元,金额大写(人民币) 。

  设计费为 元,金额大写(人民币) 。

  1.5 施工期限:根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。

  自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。

  1.6 如遇下列情况,工期相应顺延。

  1.6.1按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工。

  1.6.2不属于系数范围内的重大设施变更,提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。

  1.6.3在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。

  1.6.4甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。

  1.6.5因甲方材料供应不及时而影响施工。

  1.6.6未按合同规定拨预付款,工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

  1.6.7因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素,而延误工期。

  第二条 工程监理

  若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订(工程监理合同),并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

  第三条 甲方义务

  3.1 开工前_______________天,为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。

  施工期间:甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收,合格后并签署意见,由乙方保存作为竣工验收依据。

  3.2 不拆动原建筑承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。

  3.3 做好及时供应工作,发现材料不足时需立即补足。

  3.4 参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。

  第四条 乙方义务

  4.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质保量完成工程。

  4.2 保证施工现场的整洁。严格执行市(区)县有施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。

  第五条 工程变更

  工程项目或施工方式如需变更,双方协商一致,鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。

  第六条 工程验收

  6.1 隐蔽工程:甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进行检查,验收合格并签署意见,由乙方保存作为竣工验修依据。

  6.2 工程竣工后:乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后,两天内组织验收,填写验收单,逾期即视为该工程验收合格,在工程款结清后办理移交手续。

  第七条 工程款交付方式

  7.1 第一次于合同签订之日,甲方支付合同总额的_______%,即_______元。

  7.2 第二次于工程进度的_______%时,甲方支付合同总额的________%,即______元。

  7.3 第三次于工程进度的_____%时,甲方支付合同总额的______%,即________元。

  7.4 工程验收合格后,由乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方,甲方接到资料后三日内如未有异议,即视为同意。双方填写工程结算清单, 七日内付清余款。

  第八条 违约责任

  8.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

  8.2 未办理验收移交手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。

  8.3 因单方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  8.4 甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。

  8.5 由于甲方原因,工期延误,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。

  8.6 由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理工期不予顺延。

  8.7 由于乙方原因,工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______________元。

  第九条 保修

  9.1 本工程保修期为壹年,自验收合格双方签字之日起计算。

  9.2 乙方提供终身维修服务,保修期外的维修费用由甲方负责。

  9.3 人为破坏及外来因素,甲方指定或提供材料的质量原因,自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。

  第十条 纠纷解决方式

  本协议执行中如发生纠纷,双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或直接向法院提起诉讼。

  第十一条 其它项目具体规定

  11.1 因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,甲方负责垃圾清运费(此费用不在工程价内)

  11.2 工程竣工决算以实际工程量计算为准。

  11.3 增减项目由双方协商,双方签证为依据。

  第十二条 附则

  12.1 本合同经甲、乙双方签字后生效。

  12.2 甲、乙双方直接鉴定合同,本合同一式________份,甲乙双方各执________份。

  12.3 本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。

  12.4 本合同实行当事人自愿签证原则,可将合同文本提交所在市(区)县有关签证部门进行签证,以保护合同双方当事人的合法权益。

  12.5 合同的其它附件。

  附件一:装饰装修工程预算书

  附件二:装饰装修工程设计图纸

  附件三:装饰装修工程变更单

  附件四:装饰装修工程验收单

  附件五:工程结算单

  附件六:工程保修单

  第十三条 其它约定条款

  发包单位                 承包单位:

  (盖章)                  (盖章)

  地  址:                 地  址:

  委托代理人:                委托代理人:

  联系电话:                 联系电话:

  签约地点:                 签约地点:

原创文章,作者:fanwen,如若转载,请注明出处:https://fanwen.hongwu.com/28574.html

(0)
上一篇 2022年8月17日 下午12:02
下一篇 2022年8月17日 下午12:04

相关推荐

  • 吊机租赁施工合同

    吊机租赁施工合同   出租方:_______________   租赁方:_______________   乙方因施工需要,向甲方租赁一台桅杆吊机,根据《中华人民共和国民法典》的…

    施工合同 2022年12月6日
  • 建筑装饰工程施工合同范本4篇

      发包方(以下简称甲方):_________________   承包方(以下简称乙方):_________________   经______建设局批准,本工程于______ …

    施工合同 2022年7月19日
  • 河北省建筑施工合同示范文本

      发包人:(全称)   承包人:(全称)   依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列…

    施工合同 2022年10月28日
  • 简单建筑施工合同范本

      房地产开发商将自己的项目开发出来之后,需要找建筑商进行修建,这时候建设施工就需要写一份建筑工程施工合同,那么这样的建筑工程施工合同应该怎么写?下面是小编为你整理了“简单建筑施工…

    施工合同 2022年8月2日
  • 解除建筑施工合同协议书

      合同的签订和解除都有一定的程序规范,那么建筑施工合同的解除有怎样要求呢?以下是第一范文网为您提供的解除建筑施工合同协议书,希望能够帮到您。   解除建筑施工合同协议书   甲方…

    施工合同 2022年11月13日
  • 安全施工合同3篇

      乙方:   定边县张崾先镇学校(以下简称甲方)幼儿园教学楼由 (以下简称乙方)承建,经甲乙双方于二零一三年年八月二十九日结合双方实际,就施工过程中的安全问题达成如下协议:   …

    施工合同 2022年9月16日
  • 施工合同汇总

    铁路建设工程施工合同条件与合同范本 铁路建设工程施工合同条件1.词语解释1.1发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有工程发包资格和支付工程价款能力的当事人,本条件指铁路工程的建设…

    施工合同 2022年9月26日
  • 绿化施工合同范本

      以下是小编为大家收集的合同范本,仅供参考   建设单位(甲方):_________   施工单位(乙方):_________   根据_________市建委有关规定,甲方将武…

    施工合同 2022年11月29日
  • 长沙家庭装修施工合同范本

      合同编号:   甲方:   乙方:装修公司   本工程设计师:   施工队负责人:   按照《中华人民共和国经济合同法》和《湖南省建筑市场管理条例》的规定,结合家庭装饰工程交易…

    施工合同 2023年8月23日
  • 设计施工合同范本【三篇】

      【篇一】   甲方(屋主):   乙方(施工方):   甲方雇佣乙方装修甲方位于市区路号小区内号房屋,甲乙双方应共同遵守以下条款:   一、装修项目及价格   (一)水电安装 …

    施工合同 2022年7月7日

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注