加工合同(一)

  合同编号:________________

  签约地点:___________________________

  签订日期:___________________________

  甲方(买方):_______________________

  乙方(卖方):_______________________

  经协商,甲乙双方就________事项,达成以下协议,并同意按《中华人民共和国合同法》及相关法律法规恪守履行。

  一、按甲方要求,乙方为甲方生产: 序号

  名称

  图

  数量

  备注

  二、合同总价款(含税票)

  人民币_____________(rmb¥_____________)

  三、付款方式

  合同签定____日内付总价款____%,即rmb¥_____________元;

  产品交付后____日内付总价款____%,即rmb¥_____________元。

  四、交收方式

  1.乙方交付前,应按_____________规定对产品进行检验,并开具合格证明;甲方在收到产品后按同样标准对产品进行验收或确认,并应在____日内(难以验收的隐蔽瑕疵除外)予以反对。甲方享有向乙方提出质量异议的权利,乙方应承担修复、退换及赔偿责任。

  2.包装及运送

  2.1 产品的包装及运输,应符合国家或行业标准,由乙方负责在____年____月____日前送达_____________。(联系人:_____________电话:_____________);

  2.2 包装和运输费用已在产品价格中包含。如乙方需回收包装物时,甲方将免费提供保管、储存条件,但运输费用由乙方负责。

  五、售后服务

  在质量保证期内出现的产品质量问题,乙方应在接到通知后____小时内做出响应,并予以解决。

  六、保密约定

  1.甲方承诺对乙方的产品制造过程及企业秘密不得向第三方泄漏(业务推介和广告宣传除外);

  2.乙方保证合同规定的甲方产品(含技术资料及专用工、模具)的拥有权,不经甲方同意不得向第三方提供。

  七、违约责任

  1.甲方按合同规定期限付款。如果延期,参照中国人民银行关于金融机构计收贷款利息标准支付违约金;

  2.乙方延期交付时,应按合同总额的____%乘以逾期天数向甲方支付违约金,逾期超过____天的,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失,赔偿额为本合同总额的____%。

  八、附加说明

  1.本合同一式两份,双方各执一份,双方签字、盖章有效。合同执行中的附加或更改,应以补充协议或说明的形式,并由双方授权代表签字、加盖公章。

  2.本合同附件_____________,与本合同具有同等效力。

  3.发生合同争执,应通过协商加以解决;协商不成,可向合同签字地人民法院提出起诉。

  甲方:__________________

  住所:__________________

  邮编:__________________

  委托代理人:____________

  电话:__________________

  传真:__________________

  开户行:________________

  账号:__________________

  税号:__________________

  乙方:__________________

  住所:__________________

  邮编:__________________

  委托代理人:____________

  电话:__________________

  传真:__________________

  开户行:________________

  账号:__________________

  税号:__________________

原创文章,作者:fanwen,如若转载,请注明出处:https://fanwen.hongwu.com/16771.html

(0)
上一篇 2022年7月29日 下午8:22
下一篇 2022年7月29日 下午8:24

相关推荐

  • 网站广告合作协议书

      甲方:_________   乙方:_________网   _________与_________网广告合作有关事宜达成如下协议:   投放时间:   甲方在乙方网站广告投放…

    承揽合同 2022年11月9日
  • 加工定作合同

      合同编号:____________   定作方:____________________________________   承揽方:_____________________…

    承揽合同 2022年8月11日
  • 承揽判决执行上诉状

    承揽判决执行上诉状   上诉人:_____________   被上诉人:_____________   上诉人因________________(写明案由,即纠纷的性质)一案不服…

    承揽合同 2022年7月30日
  • 光盘制作合同

      委托方(甲方):______________________   受托方(乙方):______________________   甲乙双方严格遵守国家新闻出版总署、国家版权局…

    承揽合同 2022年10月10日
  • 装配合同

      合同编号:_________     承揽人:_________   法定住址:_________   法定代表人:_________   职务:_________   委托代…

    承揽合同 2022年7月8日
  • 光盘盘面印刷委托协议

      委托单位/人:_________(以下简称甲方)   身份证件号:_________   联系电话:_________   通讯地址:_________   邮  编:____…

    承揽合同 2022年7月7日
  • 2020年工程承揽合同范本

      甲方:______________________ 联系电话:______________________   乙方:______________________ 联系电话:_…

    承揽合同 2023年1月8日
  • 维修合同

      合同编号:_________   甲方(定作人):_________   法定住址:_________   法定代表人:_________   职务:_________   委…

    承揽合同 2022年11月12日
  • 工程承揽合同(含运输)

    工程承揽合同(含运输)   【合同导语】为大家提供工程承揽合同(含运输),如果你有这方面的写作需求,相信本文内容能为你起到参考作用。合同,又称为契约、协议,是平等的当事人之间设立、…

    承揽合同 2022年8月19日
  • 网吧维修服务协议

      甲方:_________   乙方:_________(网吧)   鉴于乙方委托甲方负责其电脑或网络的维修及维护工作,方便乙方在以后的工作中更及时的应用,为明确双方责任,经双方…

    承揽合同 2022年9月5日

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注